工程款纠纷案：成功核减百万赔偿

山河动态 2026年6月10日 1

工程款纠纷案：成功核减百万赔偿

张女士打来电话时很焦虑：“我们公司被起诉要赔150万，明明工程都验收合格了，怎么还要倒贴钱？”小王也遇到类似困境：“对方说开工延误要我们赔窝工费，可明明是审批流程耽误的。”别急，我们山河律师事务所用一起真实案例告诉你，如何精准反击。

2021年，某建设公司起诉一家科技公司及其股东，要求支付工程款、窝工损失、违约金等共149万余元，还要求返还履约保证金50万元。原告声称，因被告原因导致开工延误6个月，造成窝工损失18万元，同时主张钢材、商品砼等材料调价款。我们律师团队接手后，迅速梳理合同、施工日志、验收报告等证据，发现几个关键突破口。

首先，合同约定【一次性包死】总价1085万余元，除钢材调价有书面联系单外，其他材料调价无依据。其次，开工延误是因施工许可证办理延迟，责任不在被告。最后，履约保证金按合同专用条款约定，应在工程验收合格后返还。我们律师团队精准抗辩，法院最终仅支持工程款20余万元及保证金50万元，窝工损失、违约金等全部驳回，为客户减损近百万元。

这个案例告诉我们：合同条款的明确约定是胜诉基石，证据链的完整梳理是关键武器。我们山河律师事务所建议，签订建设工程合同时，务必明确调价机制和履约保证金返还条件，所有变更签证必须书面确认。如有类似情况，欢迎咨询我们山河律师事务所。